Женщина нашла мастера по ремонту помещений на сайте объявлений. Обговорив детали, стороны заключили договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ. Согласно документу, ремонт должен был быть выполнен в течение 70 календарных дней. Стоимость услуг составила 350 000 рублей.

По просьбе мастера, проникнувшаяся доверием к нему клиентка оплатила сразу 280 000 рублей, несмотря на то, что согласно договору, оплата производится только после подписания акта выполненных работ. Хорошо, что расписку догадалась составить. Этот документ и стал одним из главных в суде. 

Получив денежные средства, отделочник не выполнил полностью свою работу, перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, заблокировал клиентку и удалил свое объявление на «Авито». Самостоятельно найти мастера женщина не смогла и поэтому обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Однако органы полиции усмотрели в данном случае гражданско-правовые отношения и рекомендовали заказчице обратиться в суд, т.к. ответчик признал факт невыполнения условий договора и не отказывался продолжить ремонтные работы.

Правоохранителям мужчина пояснил, что часть объема была выполнена: демонтажные работы, штукатурка, частично провели электрические провода, после чего работы приостановились ввиду непредвиденных обстоятельств, так как подвели рабочие. Также были проблемы с покупкой необходимых строительных материалов, далее были проблемы со здоровьем. 

Бузулукский районный суд, изучив все обстоятельства дела и условия договора, удовлетворил иск гражданки. Решено взыскать с мастера денежные средства в размере 175 000 рублей по договору подряда, 210 000 рублей по соглашению о задатке, неустойку в размере 350 000 рублей, расходы за оказание юридических услуг в размере 5 000 рублей. Кроме того, в доход бюджета г. Бузулука ответчик должен внести государственную пошлину в размере 10 550 рублей. 

Решение суда не вступило в законную силу.